Contrato de obras de emergencia para la estabilización y acondicionamiento de los márgenes del Río Oca a su paso por Briviesca y del arroyo de las Torquillas en Cameno (Burgos)
Datos de la licitación
Organismo
Ayuntamiento de BriviescaLicitaciones de Ayuntamiento de Briviesca
Objeto del contrato
Contrato de obras de emergencia para la estabilización y acondicionamiento de los márgenes del Río Oca a su paso por Briviesca y del arroyo de las Torquillas en Cameno (Burgos)
Lugar ejecución/entrega
Briviesca, BurgosLicitaciones en Burgos
Estado de presentación
Adjudicado
Plazo de presentación
De 08/08/2025 a 03/09/2025
Expediente
1099/2025
Presupuesto base
358.261,07 Euros
Adjudicación
Fecha
22/09/2025
Tipo
definitiva
Adjudicatario/s
- HERRERO TEMIÑO SA
- Adjudicaciones a HERRERO TEMIÑO SA
Detalle adjudicación
315.879,79 Euros
Importe
315.880 €
Pliegos y anuncios publicados de la licitación
Regístrate en Infoconcurso para acceder a la información completa de este y otros contratos públicos
Otras búsquedas parecidas que te pueden interesar
Otras licitaciones parecidas que te pueden interesar
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: Proyecto de restauración fluvial del Bajo Sella (TT.MM. de Cangas de Onís, Parres y Ribadesella), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
- Ayuntamiento de Campo Real: Actuaciones de embellecimiento del viario municipal en Campo Real
- Gobierno de Cantabria: Obras de conservación y mantenimiento de viales en el Ayuntamiento de Soba basado en acuerdo marco para la selección de empresas colaboradoras para la ejecución de obras de conservación y mantenimiento correspondientes a tratamiento superficiales en carreteras y caminos de la red municipal y/o de las juntas vecinales de Cantabria.
- Ayuntamiento de Riudellots de la Selva: OBRES MILLORA LLERA RIERES CRIC I RIUDEVILLA PER A REDUIR RISC INUNDABILITAT
- Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A. (SEAGA): PAH/001/25: Contratación por lotes do servizo de restauración fluvial no bosque de ribeira nas bacías do río Umia e río Gallo (Pontevedra), coa reserva do lote 3 para CEEIS e EIL, por procedemento aberto harmonizado, para a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A (SEAGA, S.A.)
Informes relacionados con la licitación
En los últimos 5 años Ayuntamiento de Briviesca ha adjudicado 28 licitaciones de "Obras hidráulicas" a 26 adjudicatarios diferentes por un valor de 3.674.222 euros. Los principales por número de licitaciones son: JAVIER LOPEZ MORA GIL -SPORT CENTURY- (2), ver publicación (2), VEINTYTRESS DYO SL (1), SISTEMAS FERNANZ, S.L (1), ARTISTAS Y ORQUESTAS S.L. (1)
En los últimos 5 años Ayuntamiento de Briviesca ha adjudicado 28 licitaciones de "Obras de urbanismo" a 26 adjudicatarios diferentes por un valor de 3.674.222 euros. Los principales por número de licitaciones son: JAVIER LOPEZ MORA GIL -SPORT CENTURY- (2), ver publicación (2), VEINTYTRESS DYO SL (1), SISTEMAS FERNANZ, S.L (1), ARTISTAS Y ORQUESTAS S.L. (1)
En los últimos 5 años este adjudicatario ha recibido 1 adjudicación por un valor de 315.880 euros.
Artículos relacionados con la licitación
Los usuarios registrados acceden a Infoconcurso sin limitaciones y reciben alertas diarias por e-mail con licitaciones como esta.
Regístrate y prueba el servicio de forma gratuita durante 20 días.